Caderno único ● 16/05/2019 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 92/2019 Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 16 de maio de 2019 CERTIDÃO N. 0706947-93.2019.8.07.0001 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - A: OSWALDO BATISTA SANTANA. Adv(s).: DF31369 - THIAGO BORGES VELOSO. R: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 24ª Vara Cível de Brasília Número do processo: 0706947-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM C

Caderno único ● 26/09/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 184/2018 Brasília - DF, disponibilização quarta-feira, 26 de setembro de 2018 no sistema RenaJud, respeitadas as restrições anteriores, busca evitar a mudança da propriedade do veículo e a dilapidação do patrimônio da executada. A restrição de circulação e a remoção, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não podem ser deferidas, por equivalerem, na prática, à penhora da propriedade, havendo vedação legal para tanto. Precedente. N. 0704908-63.2018.8

Caderno único ● 08/08/2017 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 148/2017 Brasília - DF, disponibilização terça-feira, 8 de agosto de 2017 a serem examinadas, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, dou por saneado o processo. Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem ver produzidas, apenas a autora pugnou pela oitiva de testemunhas, tendo a ré se mantido inerte e silente. DEFIRO, porquanto relevante para o deslinde do feito, o pedido de oitiva de testemunhas deduzido pela autora, cujo rol já foi apresen

Caderno único ● 20/07/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 137/2018 Brasília - DF, disponibilização sexta-feira, 20 de julho de 2018 POSTERIOR À SENTENÇA. A alegação de excesso de chuvas e escassez de mão-de-obra, não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Caracterizada a mora da parte ré, correta a condenaç

Caderno único ● 29/01/2019 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 20/2019 Brasília - DF, disponibilização terça-feira, 29 de janeiro de 2019 EMPREENDIMENTOS S/A. Adv(s).: SP128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VARCIVBSB 1ª Vara Cível de Brasília Número do processo: 0730746-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Polo Ativo: EXEQUENTE: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO Polo Passivo: EXECUTADO: ROSSI RESIDE

Caderno único ● 20/02/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 33/2018 Brasília - DF, disponibilização terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 JUNIOR, DF35977 - FERNANDO RUDGE LEITE NETO. Número do processo: 0731716-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JOSE GOMES DE HOLANDA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA HOLANDA EXECUTADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 19 de

Caderno único ● 08/08/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 150/2018 Brasília - DF, disponibilização quarta-feira, 8 de agosto de 2018 contrarrazões, nos termos do Art. 1010, §1º do NCPC. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Após, os autos serão remetidos ao E. TJDFT. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2018 15:14:59. N. 0711233-85.2017.8.07.0001 - PROCEDIMENTO COMUM - A: ALEXANDRE SERRA ALBANESE. Adv(s).: DF19764 - RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO. R: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A.. Adv(s).: DF27095 - RAFAEL PINHEIRO ROCHA, SP84934 - AIRES VIGO

Caderno único ● 19/04/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 72/2018 Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 19 de abril de 2018 SP128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1VARCIVBSB 1ª Vara Cível de Brasília Número do processo: 0731800-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM (7) AUTOR: DULCE HELEN FERREIRA, TIAGO OLIMPIO FERREIRA, JARDEL CARLOS FERREIRA, JEAN CARLOS FERREIRA, EDSON FERREIRA, SELMA APARECIDA FERREIRA, JANIO C

Caderno único ● 17/05/2018 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 91/2018 Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 17 de maio de 2018 REITERO O DESPACHO ANTERIOR. ?Ad cautellam?, considerando o disposto no art. 933 parágrafo único, do NCPC/15, diante da petição atravessada à fl. 168 e ID 3635134, petição dos agravantes pugnando pela suspensão do feito, pelo prazo de 180 dias, INTIMEM-SE os requerentes para apresentarem cópia(s) do noticiado acordo na esfera extrajudicial, EM 5 (CINCO DIAS ÚTEIS), trazendo aos autos documentaç�

Caderno único ● 06/10/2017 ● Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Edição nº 190/2017 Brasília - DF, disponibilização sexta-feira, 6 de outubro de 2017 N. 0713837-19.2017.8.07.0001 - MONITÓRIA - A: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME. Adv(s).: DF22817 - KLEITON NASCIMENTO SABINO E SILVA. R: GISELA ROCHA DE SEIXAS FLORES DE MIRANDA. Adv(s).: DF11555 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6ª Vara Cível de Brasília Número do processo: 0713837-19.2017.8.07.0001 Classe